+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор строительного подряда этапы работ

Содержание

Договор строительного подряда

Договор строительного подряда этапы работ

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору  обязуется по заданию  в установленный Договором срок выполнить строительные работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту – Работы), а  обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2.

, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

 самостоятельно определяет способы выполнения задания .

1.4.

Материалы, необходимые для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за их предоставление, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленных ими материалов, сроки их предоставления, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

1.5.

Оборудование, необходимое для выполнения Работ, а также лицо, несущее ответственность за его предоставление, определены Сторонами в Перечне оборудования (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стороны несут ответственность за ненадлежащее качество предоставленного ими оборудования, сроки его предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного правами третьих лиц.

1.6. гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами в отношении земельного участка, предоставляемого  для выполнения Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.
1.7.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.8.

 гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к работам  серия  №  от , а также обладает всеми иными необходимыми разрешениями для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.9.

Технические, экономические и другие требования к Работам, являющимися предметом Договора, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТу и другим нормативным актам Российской Федерации.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.2.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Предоставить  в соответствии с условиями Договора необходимые(ое):

3.1.5.

Передавать  в пользование необходимые для осуществления Работ:

3.1.6.

По акту приема-передачи в срок до г. предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок, указанный в Договоре.

3.1.7.

Обеспечить :

– транспортировку грузов по Договору в адрес

– временную подводку сетей энергоснабжения

3.1.8.

В случае принятия решения о приостановлении строительства объекта Работ в течение  календарных дней законсервировать Работы, принять не завершенный строительством объект Работ, и оплатить Работы в полном объеме, выполненные  до момента консервации Работ, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения Работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые  получил или мог получить вследствие не прекращения Работ.

3.1.9.

В срок до  года назначить представителей , ответственных за ход Работ по Договору, письменно известив об этом  с направлением  доверенностей (оригиналы), подтверждающих полномочия указанных представителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

3.1.10.

Обеспечить осуществление охраны объекта Работ и имущества , находящегося на территории объекта Работ.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/stroitelnogo/

Обязанности и права сторон, заключающих договор

В следующем разделе договора определены основные права Подрядчика и Заказчика. В данном разделе подрядчик имеет право указать сумму доплаты за выполненную работу, если расходы Подрядчика при выполнении работ превышают те, что были заложены в смету. Также стороны могут прописать в данном разделе все дополнительные услуги, которые могут понадобиться в процессе работы.

Иные особенности договора подряда на строительство

Договор предусматривает описание порядка сдачи работ Подрядчиком. Приемка результатов работ должна происходить только за счет Заказчика. Сдача работ заказчику в обязательном порядке должна подкрепляться актом приема-передачи, в противном случае работы по строительству не будут считаться полностью выполненными.

Подрядчик обязан указать в договоре гарантийный срок эксплуатации объекта, который будет построен.

В последнем разделе стороны вносят свои реквизиты и подкрепляют действие договора подписями.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Согласно настоящему договору Подрядчик обязуется построить , именуемый в дальнейшем «Объект», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №) и Сметой (Приложение №), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Техническое задание состоит из следующей технической документации: .

1.3. Оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренном Сметой, в следующем порядке и в следующие сроки: .

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1.5. Срок действия договора: Начало работ: «» года. Окончание работ: «» года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязуется:

  • застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества;
  • осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с Техническим заданием и Сметой;
  • сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства;
  • приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика при неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение о дополнительных работах и увеличении сметной стоимости в течение десяти дней;
  • обеспечить строительство материалами, в том числе деталями, конструкциями, или оборудованием;
  • исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  • соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

2.2. Подрядчик вправе:

  • требовать в соответствии со ст.450 ГК пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила Смету не менее чем на %;
  • требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

2.3.

Заказчик обязуется:

  • своевременно предоставить для строительства земельный участок (площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок);
  • передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги: ;
  • оплата предоставленных Заказчиком услуг, указанных в предыдущем подпункте настоящего пункта, осуществляется на следующих условиях: ;
  • при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику (Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки).

2.4.

Заказчик вправе:

  • вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает десяти процентов указанной в Смете общей стоимости строительства и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ;
  • осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

3.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

3.3. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Если при строительстве и выполнении связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

4.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении следующего гарантийного срока: .

4.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства России.

4.4. Договор составлен в экземплярах.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0

Договор строительного подряда образец – договор подряда на выполнение работ пример

Договор строительного подряда этапы работ

Договоры подряда относятся к числу самых распространённых типов контракта. Они нашли применение в самых разных экономических сферах. Но есть область экономики, где этот тип договоров особенно популярен – строительная.

Работы в этой сфере практически всегда строятся на отношениях подряда, в связи с чем возникла необходимость особо тщательной проработки законодательных нюансов договорного оформления этих отношений.

Ряд особенностей, которые характерны для взаимодействия заказчика и исполнителя в строительстве, также способствовали выделению договора строительного подряда как особого вида контрактов.

С помощью этого договора оформляется сделка между партнёрами, согласно которой подрядчик обязуется в определённые сроки построить объект по заданию заказчика или произвести смежные строительные работы. По этому же договору лицо, выступающее заказчиком, обязуется оплатить результат согласно установленной в соглашении цене, а также обеспечить подрядчику условия, требуемые для проведения работ.

Ключевой особенностью договоров строительного подряда является возможность привлечения профессионального инженера (инженерной организации). В этом случае необходимо оформление дополнительного договора поручения.

В строительстве, из-за большого объёма, зачастую часть задач подрядчик делегирует другим лицам – субподрядчикам. В этом случае генеральным подрядчиком также заключается договор подряда, но при согласии заказчика.

Нормативная база

Понятие договора строительного подряда зафиксировано в п. 1 ст. 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Возможность привлечения к строительным работам инженера (инженерной организации) оговорено в ст. 749 ГК РФ.

В целом выполнение работ в строительстве регулируется общими положениями о подряде, установленным гл. 37 ГК РФ. Если у сторон договора возникли разногласия, которые невозможно разрешить в мирном порядке, спор передаётся в арбитражный суд.

Если заказчиком выступает частное лицо, применяются нормы, определяющие взаимоотношения сторон при заключении бытовых договоров подряда, то есть п. 3 ст. 740 ГК РФ и Закона о защите прав потребителей. Соответственно, при возникновении споров вокруг бытового контракта их решает мировой суд.

Так же бывают случаи, когда в качестве заказчика выступает публично-правовое образование, и в этом случае взаимоотношения сторон характеризуются в качестве подрядного договора для государственных или муниципальных нужд.

Правовую базу при заключении подрядных договоров в строительстве дополняют строительные нормы и правил – СНИПы, следование которым обязательно, и стандарты и технические условия на материалы, детали, конструкции, использующиеся при выполнении работ. Это связано с тем, что от качества строительства зависит безопасность людей, поэтому требуется специальное регулирование данной сферы.

Стороны договора

При заключении договора строительного подряда сторонами выступают:

  1. Заказчик – лицо, определяющее задачи, которые должны быть выполнены согласно договору, а также сроки выполнения работ и другие условия. Эта сторона договора может быть как юридическим лицом (организацией или публично-правовым образованием), так и физическим (гражданином). В соответствии с правовым статусом лица, как говорилось выше, подрядные договоры могут приобретать определённую специфику (для граждан оформляются бытовые, для публично-правовых образований – контракты для государственных или муниципальных нужд).
  2. Подрядчик – лицо, выполняющее по заданию заказчика работы, оговоренные договором. В качестве такового могут выступать как организации, так и граждане. Важный нюанс: в отличие от заказчика, подрядчиком в строительстве может стать не каждый: требуется соответствующая лицензия.

Кроме того, в подрядных отношениях в сфере строительства зачастую возникает третья сторона – инженер или инженерная организация.

Инженер привлекается к работам по инициативе заказчика, с ним оформляется специальное соглашение, носящее название договора поручения. В задачи могут входить контроль стройки, разработка технической документации и т. д.

Инженер выполняет оговоренные в данном договоре фактические задачи от своего лица, а юридические – от лица заказчика, по доверенности.

Условия подрядного договора в строительстве

Предмет сделки, заключаемой согласно договору строительного подряда, состоит из двух частей: процесса строительств и его результата. Выделение процесса как составного элемента характерно для всей категории подрядных договоров, что даёт возможность их одностороннего расторжения (при выполнении ряда условий) с оплатой фактически произведённых работ.

В соглашении обязательно фиксируется срок его действия (в течение которого должны быть выполнены оговоренные задачи) и цена (стоимость работ). Без закрепления срока и цены в контракте он считается недействительным.

Помимо общего срока может быть оговорены этапы сдачи работ с соответствующей поэтапной оплатой.

Общими условиями договора являются:

  • Предусмотренные законодательством обязанности подрядчика и заказчика (сдача объекта, отвечающего требованиям заказчика в установленные сроки; устранение выявленных недостатков; своевременная оплата и т. д.).
  • Дополнительные обязанности сторон и нюансы сделки, не противоречащие законодательству (например, вопрос, кто предоставляет материалы).
  • Смета, методика расчёта оплаты, техническая документация и другие материалы, определяющие условия выполнения заказа.
  • Кооперация сторон при устранении препятствий, мешающих строительству. Если та или иная сторона отказалась от выполнения этой обязанности, то она теряет право на возмещение убытков, возникших из-за данного препятствия.

Особенности подрядных договоров в строительстве

Итак, можно выделить ряд особенностей, характерных для договоров, регулирующих отношения подряда в строительстве:

  • Возможность привлечения заказчиком инженера для контроля за строительством и выполнения других задач.
  • Необходимость для подрядчика предоставить лицензию на осуществление строительных и подрядных работ. Если задачи делегированы субподрядчику (в том числе полностью), у подрядчика всё равно должна быть лицензия.
  • Обязанность соблюдать СНиПы и стандарты.
  • Необходимость кооперации между заказчиком и подрядчиком в тех случаях, когда возникли препятствия для осуществления строительства. Иными словами, меры по их устранению должны предпринять обе стороны.

Говоря о практической стороне подрядных взаимоотношений в строительстве, следует отметить, что они бывают довольно сложными и запутанными, причём чем крупнее объект, тем больше юридической работы.

Так, договорные отношения может усложнять наличие субподрядчиков, из-за чего нередко возникают различные споры, связанные с приёмом работ с нарушением соответствующей вертикали, переложением друг на друга ответственности и т. д.

Усложняет подрядные договоры большое количество условий, методики расчёта стоимости работ. Кроме того, иногда возникает необходимость в проведении дополнительных работ, неучтённых договором, что влечёт за собой удорожание заказа в целом, а эти моменты обязательно должны быть согласованы с заказчиком. Случается, что повышение стоимости заказа связано с удорожанием материалов, и если они закупаются подрядчиком, то заказчик обязан согласиться с ценой под угрозой одностороннего разрыва договора (либо оспорить в досудебном или судебном порядке, если есть основания считать, что рыночная цена не изменилась). Также нередки случаи, когда у подрядчика возникают претензии по обеспечению заказчиком условий для выполнения работ. Может возникнуть серьёзная юридическая коллизия, к примеру, если стороны начнут выяснять, кто виноват в нарушении требований кооперации при устранении проблем, мешающих строительству.

Немало юридических проблем создаёт сочетание различных видов штрафных санкций, убытков, неустойки, дополняющих друг друга и представляющих широчайшее поле для юридических баталий, если одна из сторон решит оспорить их полностью или частично.

Наконец, главная особенность подрядных договоров, заключающаяся в необходимости оплаты выполненных работ при разрыве контракта, а также оценка качества выполнения заказа, может обеспечить несколько лет тяжбы в арбитражном суде.

Чем шире фронт работ – тем выше риски возникновения споров между сторонами подрядного договора, и тем важнее привлечение опытного юриста для его составления. Впрочем, если стройка сравнительно невелика, всё равно договор строительного подряда необходимо составлять и подписывать, проконсультировавшись с юристом. Ведь даже при сравнительно небольшом объёме работ необходимо предусмотреть множество нюансов, чтобы при возникновении конфликта свести к минимуму количество спорных вопросов.

Особое внимание обеим сторонам следует обратить на заключение параллельных договоров – с инженером, с субподрядчиками. Следует чётко осознавать, что эти соглашения не существуют в отрыве от подрядного договора и напрямую с ним взаимосвязаны.

Поэтому крайне желательно, чтобы весь пакет документов для той или иной стороны договора готовил один юрист (или команда юристов).

Несогласованность документов (например, основного подрядного контракта и договора поручения с инженером) приводит к такому юридическому клубку, который арбитражный суд будет распутывать очень долго.

Источник: https://Noskov.ru/infobase/articles/dogovor-stroitelnogo-podryada/

Существенные условия договора строительного подряда

    Законодательство относит к условиям сделки, без коих она не может быть заключена, условия о предмете, сроке договора и цене.

    Как правило, предмет договора определен названием самого договора (например, договор подряда на строительство жилого помещения) и заключается в строительстве этого конкретного объекта. Предмет сделки подразделяется на два составных элемента:

  • сам процесс строительства;
  • овеществлённый результат строительства.

    Важным нюансом рассматриваемой сделки является то, что предмет договора выражен в объекте. То есть овеществлённый результат работы – это объект сделки.

    Срок договора – это время действия договора, то есть время, отведенное для завершения предусмотренных предметом договора работ. Обычно срок договора определен соглашением сторон.

    Цена договора – это стоимость строительных работ. Цена определяется соглашением между заказчиком и подрядчиком.

    Важной особенностью существенных условий является то, что незакрепление данных положений в тексте договора влечет его недействительность.

    Особых норм, регулирующих форму договора, законодательно не предусмотрено. Поэтому к форме сделки применяются общие правила – простая письменная форма. При этом, устная форма договора лишит стороны права использовать свидетельские показания при возникновении разногласий.

договора строительного подряда

    рассматриваемого договора составляют обязанности и права сторон. Так, законодательством предусмотрены обязательства заказчика в виде:

  • 1. Обязанности произвести строительство. При этом, важной особенностью соглашения, является необходимость выполнения строительных работ в соответствии с необходимой документацией, техническими регламентами, а также сметой и другими требованиями, которые гарантировали бы качество исполненных работ.
  • 2. Предоставления необходимых материалов для строительства. Однако, если договором установлено иное, то такие необходимые материалы может предоставлять и другое лицо.
  • 3. Устранения в надлежащий срок недостатков и дефектов, которые были допущены в результате выполнения подрядных работ по вине подрядчика. Законодательством предписана обязанность подрядчика устранить недостатки, которые допущены не по его вине, если заказчик готов оплатить такую работу.
  • 4. Обязанности сдать заказчику законченный результат строительства, в предусмотренный соглашением сторон срок. При этом, объект строительства должен соответствовать потребностям заказчика.

    В свою очередь, заказчик так же обладает определеннными обязанностями:

  1. 1. В надлежащий срок передать земельный участок для строительства другой стороне.
  2. 2. Обеспечить условия, необходимые для надлежащего исполнения подрядчиком своих действий. К таким условиям относятся, например, водо- и электроснабжение, перевозка необходимых грузов и другое.
  3. 3. Уведомить подрядчика о возникших недостатках в течение гарантийного срока, если такие были обнаружены.
  4. 4. В полной мере оплатить подрядчику, надлежащим образом выполненные, работы. Если строительство приостановлено по независящим от сторон причинам, то заказчику необходимо оплатить подрядчику работы до момента приостановления строительства.

    При заключении договора, стороны в праве предусмотреть ответственность за случайную гибель объекта договора. Сторона, на которой лежит ответственность за случайную гибель, обязуется в полной мере возместить ущерб противоположной стороне. По общим правилам гражданского законодательства за случайную гибель вещи ответственность несет подрядчик.

    Еще одним характерным признаком договора является необходимость кооперации сторон договора.

Если при выполнении работ обнаруживается какое-либо препятствие, то обе стороны должны будут принять все необходимые меры для того, чтобы устранить препятствие.

При этом, сторона, которая не исполнила данную обязанность, теряет право на возмещение убытков, которые были причинены данным препятствием.

Источник: https://advokat-malov.ru/dogovory-v-nedvizhimosti-i-stroitelstve/dogovor-stroitelnogo-podryada.html

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Договор строительного подряда этапы работ

Формы договоров подряда различны. В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий.

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

Предмет

Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ (описание их объема, содержания, процесса), а также их результат (объект и его инженерно-технические параметры).

Срок выполнения работ

Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени (ст. 190 ГК РФ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

Цена работ и порядок оплаты

Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть:

  • полную предоплату (100 % аванс);
  • оплату после окончания (без аванса);
  • оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
  • с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

Другие условия строительного контракта

Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие:

  1. Условия о привлечении субподрядчиков.
  2. Страхование объекта строительства (какие риски страхуются и за чей счет).
  3. Обеспечение материалами и сырьем (каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов).
  4. Порядок сдачи-приемки работ (форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний).
  5. Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.
  6. Право заказчика проводить контроль и надзор.
  7. Способы обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, неустойка).
  8. Состав и содержание технической документации.

Приложения

Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений. Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения:

  • смета;
  • правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте;
  • чертежи;
  • график работ (этапы);
  • инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон (физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты), а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

Образец договора строительного подряда между юридическими лицами

Источник: https://ppt.ru/forms/dogovor/stroitelnogo-podryada

договора строительного подряда, Комментарий, разъяснение, статья от 09 сентября 2015 года

Договор строительного подряда этапы работ

Рекомендуемый переченьстатей договора достаточно типизирован и универсален, что позволяетиспользовать его в качестве опорной схемы при подготовке различноговида договоров.

Перечень основных статей договора подряда:

-определения: полное название сторон договора – заказчика иподрядчика с указанием их реквизитов, наименование предметадоговора;

-предмет договора – изложение задания заказчика в общей форме втексте договора и детализировано в приложениях;

-стоимость предмета договора;

-сроки начала и завершения работ по договору; порядок и условиярасчетов и платежей;

-обязательства сторон по договору;

-производство работ;

-приемка работ;

-поручительства и гарантии по договору;

-меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств;

-условия и порядок расторжения договора подряда.

По договоренности сторонстатьи договора могут быть дополнены и изменены, исходя изспецифики строящегося объекта, его месторасположения и другихусловий.

Предмет договора подряда

Предметом договораподряда, в зависимости от его вида, может быть законченныйстроительством и подготовленный к эксплуатации объект либоопределенный комплекс работ (пример составления договора подряда сописанием его статей изложен в приложении к настоящемуРуководству).

Стоимость предмета договора

Стоимость предметадоговора определяется на основе свободной (договорной) цены настроительную продукцию. Для этого могут быть использованыдействующие Рекомендации по определению свободных договорных цен настроительную продукцию.

О неизменности договорной цены или ееуточнении по завершении строительства следует указать в договореобязательно.

Вмногосторонних договорах подряда общая договорная цена по договоруопределяется с учетом полного инвестиционного цикла, с выделениемдоговорной цены работ и услуг, выполняемых каждым участником.

Установленная в договореподряда стоимость может быть изменена в отдельных случаях:

при внесенииизменений в объемы и содержание работ по предложениюзаказчика

при изменениипо предложению заказчика продолжительности строительства;

при измененииноменклатуры материалов и оборудования, поставляемых заказчиком,если договорная цена определялась с учетом их стоимости;

Изменение ценыдоговора

при обоюдномсогласии заказчика и подрядчика;

в связи стекущим изменением стоимости строительных материалов, изделий,оборудования, тарифов и оплаты труда;

при остановкеработ по причинам, зависящим от заказчика или в связи собстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполненияподрядчиком своих обязательств по сохранности объекта и требованийпо безопасности ведения работ;

при изменениизаконодательства в период выполнения обязательств по договоруподряда, изменяющих его условия;

другиеслучаи.

Срокивыполнения работ

При определениипродолжительности строительства следует учитывать, что главнымфактором является эффективность капитальных вложений. Рекомендациипо срокам продолжительности действуют на уровне проекта организациистроительства, разработанного с учетом норм продолжительностистроительства и проекта организации работ.

Окончательнопродолжительность строительства устанавливается заказчиком иподрядчиком при заключении договора подряда. В договоре подрядаможет указываться:

-период, в течение которого должен быть построен объект.

Например,”в течение 24 месяцев с даты подписания сторонами документов опередаче строительной площадки”;

-предельный срок.

Например, “срок возведения объекта не долженпревышать 24 месяцев с даты начала работы, согласно договору, додаты сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию”;

-точные даты завершения всех работ, предусмотренных договором.Например, “объект должен быть сдан 1 сентября”.

В любом случаеусловия окончания работ и порядок их приемки обязательно должныбыть указаны в договоре.

Сроки исполненияобязательств определяются по договоренности сторон. Они могутустанавливаться в днях, декадах, месяцах и т.д.

Вдоговоре указываются условия начала строительства или вступлениядоговора в силу.

Ими могут быть: дата подписания договора,перечисление аванса заказчиком, передача подрядчику строительнойплощадки и другие условия, влияющие на производство работ иокончание выполнения работ по договору.

Вмногостороннем договоре подряда стороны устанавливают общий срокначала и окончания работ и услуг по всему инвестиционному циклу ипо каждому комплексу работ и услуг, выполняемых каждым участником.В случае, когда в ходе производства работ возникает необходимостьвнести изменения в документацию договора по срокам выполненияработ, в том числе и досрочное окончание работы по договору, то онисовершаются по соглашению сторон в письменной форме и в зависимостиот значимости этих изменений могут оформляться дополнительнымсоглашением.

Расчеты и платежи

Порядок и сроки приемкивыполненных работ и расчетов за них в процессе строительства, атакже при полном завершении работ по договору подряда, срокиустранения подрядчиком полученных замечаний от заказчика покачеству выполненных работ и окончательных расчетов заказчика сподрядчиком устанавливаются в договоре подряда по соглашениюсторон.

Расчеты могут осуществляться: по конструктивным элементамза выполнение отдельных работ и услуг, по этапам или послезавершения всех работ по договору.

Стороны согласовываютразмеры резервирования средств для финансовых гарантий и порядок ихперечисления, если ими не предусмотрены в договоре иные условия,обеспечивающие финансовые гарантии.

Подрядчик сохраняет за собойправо собственности на объект до полной оплаты оговоренной вдоговоре цены. На нем лежит также риск случайного уничтожения ислучайного повреждения объекта до момента сдачи его в гарантийнуюэксплуатацию.

Вдоговоре следует предусматривать условия, при которых заказчиквправе задержать оплату выполненных работ подрядчику:

-не устранение указанных ранее дефектов в работе, представленной коплате;

-причинение ущерба заказчику;

-случаи отставания выполнения работ от объемов, предусмотренныхграфиком производства работ.

Окончательный расчетпроизводится заказчиком после выполнения подрядчиком всех работ подоговору, включая и устранение дефектов, выявленных при приемкепредмета договора, с зачетом ранее перечисленных средств подрядчикуи суммы средств финансовых гарантий, если они были предусмотрены вдоговоре подряда.

При составлении договора”под ключ” следует согласовать порядок, условия и сроки передачизаказчиком подрядчику финансовых средств в размере договорной цены.При оформлении передачи этих средств отдельным документом,последний необходимо приложить к договору подряда, как егонеотъемлемую часть.

Обязанности сторон

Обязательства участниковдоговора подряда, степень их детализации и требования к ихвыполнению определяются договаривающимися сторонами, исходя извида, предмета и конкретных условий договора.

Вопросы распределениямежду сторонами обязанностей по обеспечению строительстваматериалами и оборудованием решаются в ст.745в принципе так же, как и в общей норме – ст.704Гражданского кодекса РФ.

Предполагается, что данная обязанностьлежит на подрядчике, если обязанность обеспечить строительствоматериалами и оборудованием полностью или частично не возложенадоговором на заказчика.

Более полно урегулирован вопрос обответственности стороны, предоставившей материалы и оборудование:она отвечает за обнаружившуюся невозможность их использования безухудшения качества выполненных работ.

От этой ответственностисторона освобождается, если сможет доказать, что негативныепоследствия, о которых идет речь, возникли из-за обстоятельств, закоторые отвечает другая сторона (например, если оказывается, чтоматериалы, переданные заказчиком, нельзя использовать только попричине отсутствия у подрядчика необходимого оборудования).

Пункт 3ст.745 Гражданского кодекса РФ наделяет подрядчика правомотказаться от договора в случае, если предоставленные заказчикомматериалы и оборудование невозможно использовать, а заказчикотказывается их заменить. Однако это право, как уже отмечалось приосвещении общих положений, является при определенных условиях иобязанностью подрядчика со всеми вытекающими последствиями (еслиподрядчик принял на себя риск продолжения работ при описанныхобстоятельствах).

выполнениесвоими и привлеченными силами в счет принятой договорной цены всехработ в объеме, предусмотренном договором, и сдача работзаказчику;

Источник: http://docs.cntd.ru/document/420300047

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.